九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
工程無法按合同結(jié)算審計(jì),竣工結(jié)算金額如何定論?法院如何來破局

摘要:A建設(shè)單位公開招標(biāo)某市快速化道路工程,B施工單位中標(biāo)合同金額為62077990.63元,合同工期330日歷天,自2007年12月30日開工,2008年11月30日完工。施工過程中甲乙雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》約定增設(shè)1#、2#蓋板涵工程約4000000.00元。項(xiàng)目最終竣工日期為2012年5月10日完成。由于工程竣工資料無法滿足審計(jì)機(jī)關(guān)要求一直不能進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì),同時(shí)項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議的增量造成工期延誤嚴(yán)重施工期間的人工費(fèi)、材料費(fèi)上漲幅度巨大。雙方爭(zhēng)議不可調(diào)和,最終申請(qǐng)上訴請(qǐng)求法院解決。

一、案例前情:

建設(shè)單位:A建設(shè)單位

施工單位:B建工集團(tuán)有限責(zé)任公司

建設(shè)單位委托造價(jià)審計(jì)單位:C造價(jià)咨詢公司

法院:D法院

法院委托的造價(jià)鑒定單位:E造價(jià)鑒定公司

2007年12月29日,B建工集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱:B施工單位)中標(biāo)某市快速化道路工程,中標(biāo)價(jià)62077990.63元,合同工期330日歷天,自2007年12月30日開工,2008年11月30日完工。

2008年8月21日,A建設(shè)單位與B施工單位簽訂《建設(shè)工程施工合同》,約定B施工單位承包某市快速化道路工程的土方、路基、路面、排水、路燈、綠化、交通設(shè)施等道路工程。合同價(jià)款及調(diào)整:合同價(jià)款為62077990.63元。專用條款23.2約定本合同價(jià)款采用固定單價(jià)方式確定。(1)采用固定價(jià)格合同,合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍:投標(biāo)時(shí)人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化,政策性風(fēng)險(xiǎn),除不可抗力以外的其他風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法:投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已經(jīng)考慮,不在(再)另行計(jì)取風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法:根據(jù)某市建設(shè)工程造價(jià)管理站造價(jià)[2008]10號(hào)文件第二、三條規(guī)定的辦法進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整范圍是單項(xiàng)材料費(fèi)占該工程總材料費(fèi)5%以上的材料(包括5%)。”專用條款23.3約定“合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:本工程的合同價(jià)為中標(biāo)價(jià),雙方不得擅自改變合同價(jià)款,本合同采用的是固定單價(jià)合同,合同價(jià)款調(diào)整方法如下:乙方在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已考慮了施工期間可能出現(xiàn)的施工環(huán)境場(chǎng)地變化等可能影響工程造價(jià)的因素。除發(fā)生下述情況按實(shí)調(diào)整外,乙方不得因其他任何原因提出調(diào)整工程造價(jià):①甲方代表確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更增減工程量。②甲方與監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)共同簽證引起的工程增減”。

2008年11月6日,A建設(shè)單位與B施工單位簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》,約定增設(shè)1#、2#蓋板涵工程作為原施工合同增量。其中第一條約定“某市快速化道路工程1#、2#蓋板涵工程,工程內(nèi)容:上述蓋板涵工程施工圖范圍內(nèi)的工程內(nèi)容。B施工單位在本協(xié)議簽訂后3日內(nèi),按照雙方簽訂的原合同約定的工期和1#、2#蓋板涵工程的工期范圍內(nèi),調(diào)整原施工組織設(shè)計(jì)、方案,經(jīng)A建設(shè)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。1#、2#蓋板涵工程的工期自合同簽訂后10日計(jì)算工期,B施工單位可申請(qǐng)臨時(shí)延期,上報(bào)A建設(shè)單位確認(rèn),由A建設(shè)單位最終確定總工期的順延期限”。第二條約定,某市快速化道路工程的價(jià)款仍執(zhí)行原合同的約定。某市快速化道路工程1#、2#蓋板涵工程價(jià)款暫定總額人民幣肆佰萬元(4000000.00),實(shí)際工程價(jià)款結(jié)算按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:(1)工程量根據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)類聯(lián)系單,依據(jù)建設(shè)工程量計(jì)價(jià)依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》相關(guān)計(jì)算規(guī)則按實(shí)計(jì)算;(2)材料價(jià)格執(zhí)行施工間當(dāng)月某市建設(shè)工程造價(jià)管理部發(fā)布的《某市材料價(jià)格信息》,按原商務(wù)標(biāo)優(yōu)惠比例同比優(yōu)惠,若《某市材料價(jià)格信息》中沒有的材料,雙方接市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行詢價(jià);(3)人工費(fèi)執(zhí)行當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策性調(diào)整;(4)機(jī)械費(fèi)執(zhí)行某市快速化道路工程商務(wù)標(biāo)中的機(jī)械計(jì)取相關(guān)規(guī)定;(5)相關(guān)措施費(fèi):施工組織措施費(fèi)執(zhí)行某市快速化道路工程商務(wù)標(biāo)費(fèi)率;施工技術(shù)措施費(fèi)決算時(shí)據(jù)實(shí)計(jì)算;(6)規(guī)費(fèi)費(fèi)率:執(zhí)行某市快速化道路工程商務(wù)標(biāo)費(fèi)率;(7)其它:執(zhí)行《某市快速化道路工程建設(shè)工程施工合同》。


B施工單位于2012年3月20日向A建設(shè)單位報(bào)送竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

2012年3月28日,某市住建委向A建設(shè)單位的回函要求其盡快竣工驗(yàn)收,明確:“交通放行等同于交付使用,自開通之日起計(jì)工程質(zhì)量缺陷責(zé)任期?!?014年4月,B施工單位和監(jiān)理單位一致蓋章確認(rèn)的《工程缺陷責(zé)任終止證書》明確案涉工程于2012年4月10日交通放行。

2012年9月28日,該項(xiàng)目全面通過建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及其他主管部門驗(yàn)收,并簽字蓋章確認(rèn)工程竣工驗(yàn)收合格2012年12月,B施工單位報(bào)送工程竣工決算資料,A建設(shè)單位委托C造價(jià)咨詢公司進(jìn)行審核,并于2013年11月25日出具了工程結(jié)算審核報(bào)告【造字[2013]XX號(hào)】,確定了不含案涉爭(zhēng)議部分的審定造價(jià)為67513771.66元。

某市審計(jì)局于2014年12月10日對(duì)結(jié)算審計(jì)報(bào)告及決算資料進(jìn)行了審查,因工程決算資料不完整,不具備實(shí)施政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)條件,退回B施工單位進(jìn)行整改,至今未達(dá)到政府審計(jì)要求而未進(jìn)行政府審計(jì)。

2017年4月26日,B施工單位訴至法院,請(qǐng)求判如所請(qǐng)。

二、案例焦點(diǎn)

本工程經(jīng)過正式招、投標(biāo)程序后,B施工單位與A建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,且不違反國(guó)家法律規(guī)定,合法有效,工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格。

建設(shè)單位和施工單位在雙方在本案例中主要爭(zhēng)議內(nèi)容如下:

1、爭(zhēng)議1:工程最終結(jié)算價(jià)款的確認(rèn)

本案例中根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》,本工程的工程造價(jià)由政府審計(jì)最終確定??墒怯捎诠こ虥Q算資料不完整,不具備實(shí)施政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)條件,退回B施工單位進(jìn)行整改,至今未達(dá)到政府審計(jì)要求而未進(jìn)行政府審計(jì),合同條款實(shí)際無法履行。所以,到底如何確定工程的最終結(jié)算款成了雙方一直懸而未決的問題。

(1)建設(shè)單位主張:工程造價(jià)雙方已確認(rèn)為67513771.66元(不含保留的爭(zhēng)議項(xiàng)),A建設(shè)單位已經(jīng)累計(jì)支付68470940.13元,截止目前沒有到期應(yīng)付工程款。后續(xù)是否需要支付工程款以及具體金額,需待法院對(duì)原竣工結(jié)算中的爭(zhēng)議保留事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)定后方可確定;A建設(shè)單位已經(jīng)超額支付工程款,不存在欠付逾期付款利息。B施工單位主張逾期付款利息的訴請(qǐng)無事實(shí)依據(jù);A建設(shè)單位委托結(jié)算形成的《工程結(jié)算審核報(bào)告》中存有四項(xiàng)爭(zhēng)議事項(xiàng),載明以某市審計(jì)局審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn),但因B施工單位一直未能按要求提供完整的結(jié)算資料,導(dǎo)致政府審計(jì)至今未能完成,客觀上也無法繼續(xù)完成審計(jì)。

(2)施工單位主張:對(duì)A建設(shè)單位和其委托的C造價(jià)咨詢公司與B施工單位工程在工程結(jié)算審核定案表上蓋章確認(rèn)不含爭(zhēng)議項(xiàng)的工程價(jià)款67513771.66元,未解決的爭(zhēng)議款項(xiàng)向D法院申請(qǐng)E造價(jià)鑒定公司鑒定解決。

(3)法院主張:依據(jù)《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程承包合同案件中雙方當(dāng)事人已確認(rèn)的工程決算價(jià)款與與審計(jì)部門審計(jì)的工程決算價(jià)款不一致時(shí)如何適用法律問題的電話答復(fù)意見》的規(guī)定,審計(jì)是國(guó)家對(duì)建設(shè)單位的一種行政監(jiān)督,不影響建設(shè)單位與承建單位的合同效力。只有在合同明確約定以審計(jì)結(jié)論作為結(jié)算依據(jù)合同約定不明、合同無效的情形下,才能將審計(jì)結(jié)論作為判決的依據(jù)。依據(jù)上述規(guī)定,雙方當(dāng)事人對(duì)工程造價(jià)的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)作為本案糾紛的裁判依據(jù)。案涉工程已于2012年竣工驗(yàn)收,A建設(shè)單位委托C造價(jià)咨詢公司于2013年11月25日出具了工程結(jié)算審核報(bào)告,該報(bào)告系三方會(huì)審形成最終審核結(jié)果,A建設(shè)單位和B施工單位均在工程結(jié)算審核定案表上蓋章確認(rèn),其上明確“以上爭(zhēng)議部分最終以某市審計(jì)局審定為準(zhǔn),暫不作為支付工程款依據(jù)”,故雙方對(duì)不含爭(zhēng)議項(xiàng)的工程價(jià)款67513771.66元已達(dá)成合意,經(jīng)發(fā)包方、承包方及監(jiān)理方三方對(duì)無爭(zhēng)議的工程價(jià)款共同確認(rèn)為67513771.66元,應(yīng)確認(rèn)為工程價(jià)款結(jié)算的依據(jù)之一。有爭(zhēng)議的事項(xiàng)以E造價(jià)鑒定公司鑒定報(bào)告為準(zhǔn)。

2、爭(zhēng)議2:對(duì)E造價(jià)鑒定公司鑒定報(bào)告中材料調(diào)差范圍的爭(zhēng)議,以及汽柴油是否屬于材料費(fèi)可進(jìn)行材料調(diào)差

(1)建設(shè)單位主張:各項(xiàng)材料中僅有瀝青混凝土材料費(fèi)占工程總材料費(fèi)5%以上,依據(jù)合同約定僅對(duì)瀝青混凝土價(jià)差進(jìn)行調(diào)差,對(duì)其他材料不應(yīng)調(diào)差。汽柴油不屬于工程直接的材料費(fèi)用不能進(jìn)行材料的調(diào)差。E造價(jià)鑒定公司無誤。

(2)施工單位主張:材料調(diào)差中的瀝青混凝土進(jìn)行鑒定,對(duì)其他材料調(diào)差未進(jìn)行鑒定。合同第23.2明確約定“單項(xiàng)材料費(fèi)占該工程總材料費(fèi)5%以上的材料”,可以按照造價(jià)站文件進(jìn)行調(diào)差,該約定是對(duì)同一條款固定價(jià)格合同風(fēng)險(xiǎn)范圍的補(bǔ)充和調(diào)整。工程施工期間汽柴油價(jià)格大幅上漲,汽柴油費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出總材料費(fèi)5%的比例,該增加費(fèi)用應(yīng)予調(diào)整。

(3)法院主張:《建設(shè)工程施工合同》專用條款第23.2條約定“本合同價(jià)款采用固定單價(jià)方式確定,(1)采用固定價(jià)格條款,合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍:投標(biāo)時(shí)人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化,政策性風(fēng)險(xiǎn),除不可抗力以外的其他風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法:投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已經(jīng)考慮,不在(再)另行計(jì)取。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法:根據(jù)某市建設(shè)工程造價(jià)管理站造價(jià)[2008]10號(hào)文件第二、三條規(guī)定的辦法進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整(正)范圍是單項(xiàng)材料費(fèi)占該工程總材料費(fèi)5%以上的材料(包括5%)?!薄督ㄔO(shè)工程施工合同》中除單項(xiàng)材料費(fèi)占總材料費(fèi)5%以上的材料差價(jià),可以依據(jù)相應(yīng)政府文件予以調(diào)整外,其他人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化一律屬于合同內(nèi)風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)調(diào)整。本工程滿足單項(xiàng)材料費(fèi)占總材料費(fèi)5%以上的材料只有瀝青混凝土。汽柴油并非施工直接材料費(fèi)用,不屬于合同約定的占總材料費(fèi)用5%以上的單項(xiàng)材料,施工期間汽柴油價(jià)格上漲屬于機(jī)械消費(fèi)費(fèi)用增加,并非材料價(jià)格的增加。因此,E造價(jià)鑒定公司鑒定無誤。

3、爭(zhēng)議3:對(duì)E造價(jià)鑒定公司中人工費(fèi)調(diào)差范圍爭(zhēng)議

(1)建設(shè)單位主張:人工費(fèi)調(diào)整不具有合同和法律依據(jù)。雙方簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》所涉的人工費(fèi)可以調(diào)整。而《建設(shè)工程施工合同》約定,除單項(xiàng)材料費(fèi)占總材料費(fèi)5%以上的材料差價(jià)可以調(diào)整外,其他人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化一律屬于合同內(nèi)風(fēng)險(xiǎn),不予調(diào)整。

(2)施工單位主張:關(guān)于人工費(fèi)調(diào)整的問題,“人工費(fèi)按照《補(bǔ)充協(xié)議》的約定予以調(diào)整”,但鑒定報(bào)告只調(diào)整了綠化工程、人行地下通道等部分項(xiàng)目的人工費(fèi),對(duì)于案涉工程其他項(xiàng)目的人工費(fèi)增加部分卻未認(rèn)定。

(3)法院主張:根據(jù)雙方所簽《補(bǔ)充協(xié)議》的約定,1#、2#蓋板涵工程和地下人行通道工程施工圖范圍內(nèi)土建、安裝、裝飾等工程屬于增量工程,相對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)可依據(jù)合同約定進(jìn)行調(diào)整除此之外的工程相對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)按照雙方所簽訂的《建設(shè)工程施工合同》屬固定單價(jià)工程,不予調(diào)整。故鑒定意見,僅就該增量工程中相對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整的基本事實(shí)并不缺乏證據(jù)證明。因此,E造價(jià)鑒定公司鑒定無誤。

三、鵬哥案例說:

(1)【說】工程最終結(jié)算價(jià)款應(yīng)該如何認(rèn)定

本案例中雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》約定工程的工程造價(jià)由政府審計(jì)最終確定??墒怯捎诠こ虥Q算資料不完整,不具備實(shí)施政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)條件,未達(dá)到政府審計(jì)要求而未進(jìn)行政府審計(jì),合同條款實(shí)際無法履行。合同結(jié)算條款如此約定造成建設(shè)單位和和施工單位的竣工結(jié)算遲遲無法正常進(jìn)行,那么結(jié)合本案例在保證合同公平雙方責(zé)權(quán)利對(duì)等的情況下我們應(yīng)該如何對(duì)合同價(jià)款來進(jìn)行約定更加好呢?如下:(1)工程竣工經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后30日內(nèi)承包人提交結(jié)算送審資料,建設(shè)單位在收到施工單位完整的竣工資料后7個(gè)工作日內(nèi)將竣工結(jié)算資料報(bào)送某某審計(jì)機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)(建設(shè)單位)委托的造價(jià)咨詢單位進(jìn)行審計(jì);【此條解決了2個(gè)方面的問題:1.1工程竣工驗(yàn)收后施工單位由于自身管理問題遲遲不報(bào)送或者拖延工程結(jié)算,對(duì)建設(shè)單位資金的使用和績(jī)效考核造成影響;1.2施工單位報(bào)送竣工資料到建設(shè)單位處被遲遲不報(bào)送到審計(jì)機(jī)關(guān)處,拖延了施工單位的結(jié)算辦理占用企業(yè)資金。不論雙方最終約定的時(shí)間是多長(zhǎng)至少為彼此設(shè)置了一個(gè)底線以免永不止境的延誤下去,一直都得不到處理】(2)在日后項(xiàng)目擬定《建設(shè)工程施工合同》中將條款調(diào)整為“結(jié)算方式以某某審計(jì)機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)(建設(shè)單位)委托的造價(jià)咨詢單位審定的工程造價(jià)金額為準(zhǔn),并按照相關(guān)合同支付條款支付工程款”。同時(shí),在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后且開始竣工結(jié)算審核之前由建設(shè)單位和施工單位共同簽字蓋章出具“項(xiàng)目竣工結(jié)算審核委托書”來委托同一家具有資質(zhì)的造價(jià)咨詢公司進(jìn)行項(xiàng)目的最終竣工結(jié)算審核?!敬藯l解決的是施工合同結(jié)算約定不明的情況】;(3)某某審計(jì)機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)(建設(shè)單位)委托的造價(jià)咨詢單位在收到完整的竣工結(jié)算資料以后須在“財(cái)建[2004]369號(hào) 財(cái)政部 建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》的通知”規(guī)定的工程竣工結(jié)算審查期限內(nèi)完成,如下表:

來源:財(cái)建[2004]369號(hào)

【此條主要是解決工程竣工結(jié)算資料送審之后某某審計(jì)機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)(建設(shè)單位)委托的造價(jià)咨詢單位遲遲無法完成竣工結(jié)算審核工作這一行業(yè)弊病的存在,維護(hù)甲乙雙方正當(dāng)?shù)暮贤瑱?quán)益?!?/span>

(2)【說】材料調(diào)差方式應(yīng)該如何處理

本案例《建設(shè)工程施工合同》專用條款第23.2條約定“本合同價(jià)款采用固定單價(jià)方式確定,(1)采用固定價(jià)格條款,合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍:投標(biāo)時(shí)人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化,政策性風(fēng)險(xiǎn),除不可抗力以外的其他風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)某市建設(shè)工程造價(jià)管理站造價(jià)[2008]10號(hào)文件第二、三條規(guī)定的辦法進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整(正)范圍是單項(xiàng)材料費(fèi)占該工程總材料費(fèi)5%以上的材料(包括5%)。”本工程只有一種材料滿足調(diào)整價(jià)差的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成>的通知(建標(biāo)[2013]44號(hào))》的規(guī)定,施工機(jī)械使用費(fèi)包含燃料動(dòng)力費(fèi)(燃料動(dòng)力費(fèi)指施工機(jī)械在運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)中所消耗的各種燃料及水、電等),故汽柴油并非施工的直接材料,不屬于合同約定的占總材料費(fèi)用5%以上的單項(xiàng)材料,不予調(diào)整由于施工周期長(zhǎng)此項(xiàng)施工單位損失了近百萬。如何規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)呢?施工單位可以考慮在甲乙雙方磋商合同專業(yè)條款時(shí)對(duì)此條款進(jìn)行完善。根據(jù)施工企業(yè)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和材料價(jià)格趨勢(shì)爭(zhēng)取形成一個(gè)建設(shè)單位同意的材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可調(diào)整品類清單來詳細(xì)羅列單項(xiàng)材料費(fèi)中明細(xì)的種類,以免出現(xiàn)汽柴油無法調(diào)價(jià)的此類損失。

(3)【說】人工費(fèi)調(diào)差如何處理

本案例中雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》所涉的人工費(fèi)可以調(diào)整。而《建設(shè)工程施工合同》約定,除單項(xiàng)材料費(fèi)占總材料費(fèi)5%以上的材料差價(jià)可以調(diào)整外,其他人工、材料、機(jī)械費(fèi)用的市場(chǎng)價(jià)格變化一律屬于合同內(nèi)風(fēng)險(xiǎn),不予調(diào)整。所以,項(xiàng)目只能調(diào)整補(bǔ)充協(xié)議涉及范圍內(nèi)的人工費(fèi)調(diào)差。我們要是遇見了此類情況應(yīng)該如何在不動(dòng)聲色的情況下爭(zhēng)取到向建設(shè)單位爭(zhēng)取最有利的結(jié)算條款呢?比如,施工單位可以在磋商擬定《補(bǔ)充協(xié)議》的時(shí)候增加一條“補(bǔ)充協(xié)議與建設(shè)工程施工合同中如果有沖突或者不一致的地方,以補(bǔ)充協(xié)議簽訂條款為準(zhǔn)?!庇写藯l款施工單位就不會(huì)在結(jié)算審計(jì)中如此被動(dòng)。

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
文章:工程竣工結(jié)算中存在的問題及審計(jì)對(duì)策
工程簽證的常見問題和審計(jì)要點(diǎn)
建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)、結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案
【案例分享】工程造價(jià)審計(jì)案例分析
電力工程審計(jì)的問題與方法
如何做好建筑工程竣工結(jié)算審計(jì)
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服